| 您所在的位置：
>>
>>
山东省蒙阴县人民法院院内铺设及绿化工程招标通知 |
|
|
山东省蒙阴县人民法院院内铺设及绿化工程招标通知 |
|
标讯详细信息 |
|
公告名称： |
山东省蒙阴县人民法院院内铺设及绿化工程招标通知 |
| 所属地区： |
山东省 |
发布时间： |
历史公告
|
|
详细内容： |
2015-004448-1513-083s
1. 招标条件
本招标项目蒙阴县人民法院院内铺设及绿化工程，招标人为蒙阴县人民法院 ，建设资金来自私人或民营投资，项目出资比例为100%。
项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
蒙阴县人民法院院内铺设及绿化工程位于蒙阴县蒙山路以西、云蒙路以北（现蒙阴县人民法院审判庭院内）,建筑面积1600m2，合同估算价300万元，计划工期。
标段名称
规模
标段内容
标段1:绿化施工
1600平方米
工程施工，计划工期60天
标段2:管网施工
1600平方米
工程施工，计划工期60天
3.投标人资格要求
标段1施工：
须具备相关行政主管部门颁发的园林绿化叁级以上资质（含叁级），
标段2施工：
须具备相关行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级以上资质（含叁级），并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。
4.投标报名
凡具有相应投标资质的单位，须于2015年05月06日至2015年05月10日上午08:30至12:00，下午14:00至17:30到山东鲁投招标有限公司（蒙阴县蒙恬路北段）办理投标报名及购买招标文件事宜，并进行资格初验,只有资格初验合格的投标申请人才能参加投标。
办理投标资格初验须出示以下证件：
1、施工资质证书(原件、复印件加盖公章留存)
2、营业执照(原件、复印件加盖公章留存)
3、安全生产许可证(原件、复印件加盖公章留存)
4、法人证明或法人授权委托书(原件)
5、拟报二级或二级以上注册建造师证书，提供社保证明（2014年度）（注册建造师证书、注册建造师证书复印件及社保证明加盖公章留存）
6、无拖欠农民工工资证明
7、企业行贿犯罪档案查询告知函（由招标代理机构统一查询）
8、招标投标监管部门出具的无违法违规行为证明
9、蒙阴县以外的投标企业须提供进蒙备案证明
以上资料复印件需装订成册（第7项除外），并在封面上清楚注明工程名称、投标申请人名称并加盖公章，每个投标申请人需提供3份资格初验申请书。
5. 招标文件的获取
5.1、投标资格初验合格的单位，须到蒙阴县建设工程交易中心缴纳投标保证金：
一标段：
1.2万元人民币，二标段：
5000元人民币，必须从本公司基本户转入，否则无效。
凭蒙阴县建设工程交易中心开具的收据购买招标文件，招标文件费300元/标段（售后不退，投标单位自行保管），同时交图纸押金1000元人民币。
开户名称：
蒙阴县建设工程交易中心（蒙山路132号，电话0539-4810058）
开户银行：
中国银行蒙阴支行
账 号：
207803997537
5.2、招标文件答疑截止时间：
2015年05月11日下午17时30分
本项目采取电子邮箱答疑，投标单位如有疑问必须在答疑时间截止前将答疑问题发送至本公司邮箱（sdmyltzb@163.com），本公司将统一组织答复。
6.投标文件的递交
6.1、投标截止时间：
2015年05月29日09时30分前，过时作废。
6.2、投标文件投送单位：
山东鲁投招标有限公司
6.3、投标文件投送地址：
蒙阴县政务大厅四楼开标室（蒙阴县叠翠路与蒙山路交汇处）
7.联系方式
招标人：
蒙阴县人民法院
招标代理机构：
山东鲁投招标有限公司
地址：
蒙阴县蒙恬路北段
地址：
蒙阴县蒙恬路北段
邮编：
276200
邮编：
276200
联系人：
王先生
联系人：
华婷
电话：
0539-4271145
电话：
18854928303
传真：
传真：
电子邮件：
13605396775@139.com
电子邮件：
sdmyltzb@163.com
网址：
网址：
开户银行：
开户银行：
账号：
账号：
|
|
|
 推荐企业 诚信企业 |
|
